水电安装合同

　　水电安装合同
　　推荐度：
　　水电安装的合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　正规水电安装合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　水电安装合同模板五篇
　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的水电安装合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　水电安装合同篇1
　　合同编号：88597
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：代表（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼12楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
　　一：工程名称
　　二：工程地点
　　三：工程承包范围
　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。
　　（1）室内给水管网预埋及安装；
　　（2）室内外排水管网预埋及安装；
　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；
　　（4）室内照明线路预埋及安装；
　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
　　（6）防雷接地安装
　　（7）消防预埋及安装
　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）
　　（9）施工临时用电安拆
　　四：工期要求
　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　五：工程承包方式：
　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
　　六：合同价款
　　本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
　　七：付款和结算方式
　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30，当完成预定工程量的90时候，支付总劳务费的40，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20（剩余价款，即为总劳务费的10，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）
　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。
　　八设计变更
　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。
　　九材料设备供应
　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。
　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
　　十双方职责
　　1甲方职责
　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
　　（2）负责协调配合管理施工现场。
　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。
　　2、乙方责任
　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程
　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。
　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运
　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施
　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。
　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
　　十一、违约责任
　　1、甲方违约责任
　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
　　2、乙方违约责任
　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。
　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的。均由乙方自行承担，甲方并200元次向乙方收取违约金。
　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元次向乙方收取违约金。
　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。
　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元次向乙方收取违约金。
　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元次向乙方收取违约金。
　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
　　十二：安全文明施工
　　乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责
　　乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
　　乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
　　乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
　　十三、其它管理制度
　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。
　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
　　甲方乙方
　　公司名称居住地址
　　项目经理身份证号码
　　联系电话
　　日期日期
　　水电安装合同篇2
　　家庭装修水电安装合同范本
　　甲方：（发包方）
　　联系电话：
　　乙方：（承包方）
　　联系电话：
　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
　　第一条工程概况
　　1。水电安装施工地点：
　　2。工期：年月日至年月日
　　3。本项工程预计费用元人民币。
　　第二条材料供应的约定
　　1。甲方提供的材料
　　甲方供应材料清单：
　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。
　　2。甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
　　3。乙方提供的材料
　　乙方供应材料清单：
　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
　　第三条关于工程质量及验收的约定
　　1。本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB5021020xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5032720xx并参照其他相关法律法规界定。
　　2。由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3。工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
　　1。严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　2。未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。负责所承工程所产生垃圾的处理工作。
　　4。乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
　　5。乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
　　6。未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
　　1。工程款付款方式：
　　布管穿线验收合格后支付工程总款的75，水电完工后支付剩余款（包含甲方同意增加的费用）。
　　2。乙方承包内容：
　　1）。水电开槽、布线、穿线、埋槽
　　2）。所有水电施工过程的垃圾清理（清理至小区垃圾站，如需外运另外收费）。
　　3）。户内给排水的安装
　　4）。开关面板安装
　　5）。卫生洁具的安装
　　6）。后期灯具的安装
　　7）。其他补充：
　　3。工程结算方式：
　　固定总价结算：
　　第六条违约责任：
　　1。甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
　　2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
　　第七条纠纷处理方式：
　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
　　第八条合同的变更和解除：
　　1。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　第九条其它约定：
　　1。因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　2。由于非乙方原因导致需返工或增加工程量另行收费。
　　3。水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当、甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第十条附则
　　（一）本合同经甲、乙双方签字后生效。
　　（二）本合同签订后工程不得转包。
　　（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　（四）合同有效期至
　　（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
　　甲方签字：乙方签字（盖章）：
　　年月日年月日
　　水电安装合同篇3
　　甲方：
　　乙方：
　　xxxxx有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一致，签订本合同，以资共同信守。
　　一、承包形式及范围
　　1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。
　　2、承包范围：
　　、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程（其中电缆部分参照主合同附件二，甲方直接发包工程2、4条，甲方负责将室外供电主电缆接入首层每单元的表箱内，但穿线管由乙方埋地至室外5米，其它电缆按甲方与施工方为准，电表按设计图为准，如果采用电力局指定的电表，则乙方退按市场单价的总金额给甲方，其余材料按甲方与建设方指定的材料进行采购，如有差异，甲方不负任何责任）。
　　、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进行施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，所有材料按甲方与建设方指定的材料进行采购。
　　、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目，甲方配合乙方按结构图预留好消防箱洞口。
　　、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方根据施工需要，自带各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品。（在施工中及食宿中产生的水电费、补洞所用的水泥、河沙模板，一切由甲方负责。）
　　、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。
　　、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及高低压配电房的安装工程。
　　二、承包单价、结算方式及付款办法：
　　1、承包单价：
　　按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分58元，地下部分125元的单价进行包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。
　　2、结算方式及付款方式：
　　建筑面积按现行计算规则进行计算，本栋面积为地上部分平方米，总额为元；地下部分平方米，总额为元，合计为元。按工程进度分批付款，在工程竣工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2的保修金外（保修期为两年），其余款在交房后两个月内付清，付
　　款表附后，如有违约造成的工程进度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。
　　三、工期：
　　1、本工程按主体工程进度同时施工，竣工验收为建设方指定时间为准。
　　2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍，满足工程进度需要，如因乙方原因影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行元每天的对等奖罚。
　　四、质量：
　　本工程必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进行返工，所耗人工及材料费用概由乙方负责并承担延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，所有预留、预埋必须做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必须有人旁站，以保护管线、管道预留预埋的成品保护，所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方原因引起上级单位下发整改联系单的每次罚款500元，下发停工整改通知单的每次罚款2000元。
　　五、安全：
　　乙方必须加强安全教育，完善各项施工安全防护措施，严格按施工操作规程施工。做到安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故的发生，如发生各类安全事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承担，并不得影响工程进度。
　　六、甲方责任：
　　1、开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织有关部门进行图纸会审和技术交底，并做好各项验收资料。
　　2、按工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。
　　3、根据实际施工情况，甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工，其单价另行确定。
　　七、乙方责任：
　　1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要，设计变更通知施工，执行国家现行施工规范及验收标准。
　　2、服从甲方现场管理制度，乙方确保工程进度，做到文明施工、安全生产，负责施工现场临时水电安装、拆除及日常小型机械维护，并做到随叫随到，积极配合。
　　3、乙方如进度缓慢，质量低劣，甲方随时有权辞退乙方，终止合同，并有权另选施工单位进行施工，其乙方所完成的工程量按承包单价的60进行结算付款，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。、
　　4、必须严格按规范和设计要求施工，搞好与土建等其他专业施工队伍的配合工作。
　　5、本工程的有关签证乙方必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可，否则一律视为无效，其责任由乙方承担。
　　6、乙方不得私自转包，否则甲方有权随时辞退乙方终止合同，并按本条第三款规定进行结算付款。
　　八、未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。
　　九、本合同双方签字盖章后生效，工程验收合格，结算审核认可，付清尾款后失效。
　　十、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　水电安装合同篇4
　　发包单位：（甲方）
　　承包人：（乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　第一条工程概况：
　　工程名称：XX市和顺花苑工程水电安装（以下简称：本工程）
　　工程内容：
　　强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1。5米。（弱电包括通讯、宽带、电视、智能等）
　　防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
　　雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
　　污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
　　施工现场条件：以现场实际情况为准；
　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
　　第二条工程承包方式、承包范围及承包内容：
　　1、承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
　　2、承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作；室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。
　　3、承包的主要内容：见第一条第二款。
　　4、甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
　　第三条合同工期：
　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
　　第四条质量标准：
　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
　　建设强制性条文；
　　《建筑工程质量检验评定标准》GBJ30188；
　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303XX；
　　《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242XX；
　　《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ24282）；
　　《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ24282）
　　《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ30388）；
　　甲方制定的工程质量验收实施细则。
　　2、工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的。违约责任。
　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场
　　4、工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。（保修期2年）
　　第五条文明工地、安全标化标准：
　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。
　　2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
　　第六条合同价款、工程量的计量及结算方式：
　　1、承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积126。67元（含配合费、税金）包干，承包工程总价暂定1927万元。（详见合同附件一）
　　2、工程量的计算：
　　结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准；
　　零星工程的工程量以“工日”为计算单位；
　　工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。
　　3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：
　　结构预埋部分占本项目合同价的15；
　　墙体预埋部分占本项目合同价的15；
　　安装部分占本项目合同价的40；
　　调试验收部分占本项目合同价的25，验收完后留5质保金，保修期满后30天内付清。
　　4、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在XX元内不与增减。
　　第七条违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
　　1、为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：全部预埋完成后10天内返还全部保证金；如果甲方安排分期施工，则一期预埋完成后7天内（或开工后150天）返还50全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效；如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的XX日计算滞纳金。
　　2、工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。
　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95，剩余5作为质保金在保修期满后（自工程竣工之日起计）30日内，甲方将余款（不计利息）一次性支付给乙方（如发生返修费用从中扣除）。
　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。
　　第八条甲、乙的权利和义务：
　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。
　　3、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
　　4、当乙方拒绝执行甲方（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
　　5、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
　　6、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
　　7、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款1000元。
　　8、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可使用。
　　9、乙方必须保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
　　10、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
　　11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
　　12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。
　　13、乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。
　　第九条施工管理规范
　　建筑机械使用安全技术规程（JGJ33XX）。
　　建筑施工安全检查标准（JGJ59XX）。
　　建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）。
　　XX市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。
　　第十条合同生效：
　　1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
　　2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。
　　3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
　　4、本合同订立时间：XX年XX月XX日。
　　5、签订地点：
　　甲方：乙方：
　　住所：住所：
　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
　　或委托代理人：（签字）：或委托代理人：（签字）：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　日期：日期：
　　水电安装合同篇5
　　建设单位：（简称甲方）
　　地址：
　　施工单位：（简称乙方）
　　地址：
　　兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，水电安装施工合同样本。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
　　第一条：工程地点
　　第二条：工程内容
　　第三条：承包方式
　　第四条：工程价款及调整
　　1。工程价款
　　2。发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
　　（1）甲方代表确认的工程量增减；
　　（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
　　（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
　　（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
　　（5）合同条款以外得其他增减或调整；
　　第五条：付款方式
　　第六条：合同工期
　　1。双方商定总工期为天。
　　开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　2。如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
　　（2）工程量变化和设计变更；
　　（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停
　　（4）工程款未按时支付；
　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）
　　3。由甲方责任造成的。工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
　　4。乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2。
　　第七条：工程质量要求：
　　第八条：材料设备：
　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
　　1。甲方：
　　（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净，合同范本《水电安装施工合同样本》。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
　　（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
　　（3）按时支付工程款项；
　　（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
　　（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
　　（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
　　（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
　　（8）组织工程竣工验收工作。
　　2。乙方：
　　（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
　　（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
　　（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
　　（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
　　（5）参加工程竣工验收工作。
　　第十条：保修
　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
　　第十一条：工程停建或缓建：
　　1。因政策调整，人力不可抗力及甲。乙双方之外原因导致工程停。缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
　　2。工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
　　3。已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
　　第十二条：其它
　　1。如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
　　2。工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
　　第十三条：合同生效与终止
　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
　　第十四条：本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　甲方盖章：乙方盖章：
　　甲方签字：乙方签字：