职能企业保护职业创业
投稿投诉
创业安检
掌握呵护
案例安身
升初专业
职业小学
形象知识
工作提高
科技职级
保护职务
法务经验
安保方法
中考作文
技巧安全
初中魅力
常识安心
保全安护
企业技能
生活安务
法律纠纷
技艺百科
职能能力
技术安监
培训提升
辩护水平

工程结算合同

1月1日 霸王亭投稿
  工程结算后终止合同
  推荐度:
  工程结算协议书
  推荐度:
  建设工程结算及付款协议书
  推荐度:
  工程项目结算协议书
  推荐度:
  建设工程项目结算协议书
  推荐度:
  相关推荐
  工程结算合同集合15篇
  在人们愈发重视契约的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的工程结算合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
  工程结算合同1
  甲方:
  乙方:
  本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
  一、结算编制内容:工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
  二、承包方式:
  乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为,(大写:元整)。
  三、结算费用的支付方式:
  乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(ExCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。
  四、甲方责任:
  1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
  2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
  3、按约定时间付给乙方费用报酬。
  五、乙方责任:
  1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
  2、负责结算备查资料的收集装订。
  3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
  六、其他:
  乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
  七、本协议一式两份、甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
  甲方(签章):乙方(签章):
  年月日年月日
  工程结算合同2
  甲方:
  乙方:
  甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致,现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同,以供双方共同遵守。
  一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程,进行工程结算编制(审核)。
  二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。
  三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程,双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件,并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件,同时将甲方提交的资料退回给甲方。
  四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核),并保证成果文件的真实性、合法性,并对成果文件予以严格保密,未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。
  五、服务费计算及支付
  单项工程结算编制的服务费结算造价的千分之贰点伍(2。5)计取;单项工程结算审核的服务费基本审核费效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1。5)计取;效益审核费按核减金额的5计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日,甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称:广西同泽工程造价咨询有限责任公司;开户银行:南宁市工商银行开投支行;银行账号:2102108509300005318)。
  六、违约责任
  1、甲方未能按期支付审核费用的,每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。
  2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的,每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金,逾期超过5天的,甲方有权解除本合同。
  七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则通过诉讼解决,诉讼由乙方所在地法院管辖。
  八、本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,自双方盖公章及法定代表人签字后生效。
  甲方(公章):乙方(公章):
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  年月日年月日
  工程结算合同3
  第一部分建设工程造价咨询合同
  (以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
  一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
  1。项目名称:
  2。服务类别:结算审核。
  二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
  三、下列文件均为本合同的组成部分:
  1建设工程造价咨询合同标准条件;
  2建设工程造价咨询合同专用条件;
  3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
  四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
  五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
  六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至20xx年月日。
  七、本合同一式贰份,具有同等法律效力。
  第二部分建设工程造价咨询合同标准条件
  词语定义、适用语言和法律、法规
  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
  1、委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
  2、咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
  3、第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
  4、日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
  第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
  第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
  咨询人的义务
  第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
  第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
  1、正常服务是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
  2、附加服务是指在正常服务以外,经双方书面协议确定的附加服务;
  3、额外服务是指不属于正常服务和附加服务,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
  第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动
  有关的保密资料。
  委托人的义务
  第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
  第八条委托人应当在约定的时间,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
  第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
  第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
  咨询人的权利
  第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
  1、咨询人在咨询过程中如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
  2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
  委托人的权利
  第十二条委托人有下列权利:
  1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
  2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
  3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通
  给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
  咨询人的责任
  第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
  第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
  第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
  第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
  委托人的责任
  第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
  第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
  合同生效,变更与终止
  第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
  第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
  第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
  第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
  第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
  咨询业务的酬金
  第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
  第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
  第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
  第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
  其他
  第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
  第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托。
  工程结算合同4
  今年,本人主要进行工程招投标、预结算、对外合同签订、对内分包合同签订等工作的最后把关,现在,我将过去一年的工作总结如下。
  一、工程招投标工作
  4月份,针对山海路提升改造工程的投标,带领部门人员,认真、反复学习招标文件,熟悉招标文件中的各种条款,认真核对工程量清单,确定报价,并中标本工程。
  5月份,大南山道路提升改造工程,本工程是由多个分部工程组成,包括:路灯照明、市政设施、园林绿化等,带领部门人员认真核对工程量清单,确定报价及投标策略,并一举中标。
  6月份,成龙线道路提升改造,本工程属于区属重点工程,由排水、慢行步道、小品、园林绿化等多个分部工程组成。本工程招标程序分为资格预审和正式投标两个过程,为能顺利进入正式投标阶段,与部门人员一起核对资格预审资料,确保无误。进入正式投标阶段,制定投标策略,最终中标本工程。
  7月份,莱山区绿地养护管理工程,为能中标本工程,带领部门人员一起,共同检查资格审查资料、制定投标策略。并在领导的支持下,中得本工程最大的一个标段。
  8月份,车辆租赁,领导多次考察市场,确定车型,并与车辆供应多次探讨价格,制定投标策略,最终中标。
  9月份,莱山开发区绿化养护单位采购,为能中标本工程,带领部门人员与项目经理认真踏勘了所属绿地,制定了完善的投标策略,最终中标本工程。
  7月份,对单位水车采购工作,带领部门人员及时与招标代理沟通,选定供应商进行询价,最终确定中标单位,完成单位领导交给的任务。
  8月份,车辆采购工作,带领部门人员及时与招标代理沟通,选定供应商进行询价,最终确定中标单位,完成单位领导交给的任务。
  二、合同签订工作
  对外签订施工合同,斟酌合同条款,将不利于单位的条款与建设单位进行协商,减小单位承担的风险。
  对内与施工单位签订分包协议,做到一工程一协议。
  三、工程施工进度及预结算工作
  带领部门造价员,对工程进度与工程结算提报,进行把关,对部门造价员的专业能力水平的。提高起到关键作用,在空余时间,督促部门造价员学习造价相关知识,使部门造价员的能力水平得到进步。
  在结算过程中,认真复核签证单等的真实性和时效性,对于一些含混不清的问题与现场负责人进行了充分的沟通复核。
  四、存在的问题及改进计划
  今后将在各项目开展前及时和相关科室沟通,积极参与图纸会审、施工等过程中,以便于后期减少变更,更好的达到成本控制目标。
  新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。我将带领部门成员决心再接再厉,使工作更上一层楼。
  工程结算合同5
  甲方:xx有限公司
  乙方:xx有限公司
  鉴于甲乙双方于20xx年1月1日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。
  1。经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整(1084530。00元)
  2。甲方同意乙方于20xx年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于20xx年10月8日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6。25的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款20xx年10月8日当日一次性付清。
  3。本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
  4。该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。
  5。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
  甲方:xx有限公司授权代表:日期:
  乙方:xx有限公司授权代表:日期:
  工程结算合同6
  甲方:
  乙方:(身份证号码:)
  现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于
  工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议,以望共同遵守:
  一、经双方结算总工程款为元,已付款元,余款元尚未支付。
  二、甲方于年月日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利,甲乙双方再无纠纷。
  三、如甲方未按本协议约定按期全额付款,乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。
  四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。
  五、本协议一式两份,双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等的法律效力。
  六、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。
  七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的,相关文书及文件退回之日即视为送达之日。
  甲方邮件接收地址:
  收件人:
  电话:
  乙方邮件接收地址:
  收件人:
  电话:
  甲方:
  乙方:
  负责人:
  负责人:
  日期:
  日期:
  工程结算合同7
  甲方:
  乙方:
  经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。
  一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;
  二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。
  三、工程结算价格明细
  1、巷道挖掘:1200元米(大写:壹仟贰佰元整),(运输到指定位置)。
  2、矿石开采(巷道)50元吨(大写:伍拾元整)
  四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。
  五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。
  六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
  甲方(公章):
  乙方(公章):
  法定代表人(签字):
  法定代表人(签字):
  年月日
  年月日
  工程结算合同8
  甲方:
  乙方:
  经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。
  一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;
  二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的。责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。
  三、工程结算价格明细
  1、巷道挖掘:1200元米(大写:壹仟贰佰元整),(运输到指定位置)。
  2、矿石开采(巷道)50元吨(大写:伍拾元整)
  四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。
  五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。
  六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
  甲方(公章):乙方(公章):
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  年月日年月日
  工程结算合同9
  合同编号:
  签订时间:
  签订地点:
  委托人:(以下简称甲方)
  受托人:(以下简称乙方)
  甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:
  一、工程造价结算审计业务范围
  甲方委托的工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。
  二、乙方结算审计人员的资格条件
  1、具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。
  2、乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。
  乙方项目经理:
  乙方主要审计人员:
  3、乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
  三、甲方的。权利和义务
  (一)甲方的权利:
  1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
  2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。
  3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。
  24、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
  5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
  (二)甲方的义务:
  1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责;
  2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责;
  3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。
  四、乙方的权利和义务
  (一)乙方的权利:
  1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
  2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
  3、有权按合同规定收取审计费用。
  4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。
  (二)乙方的义务:
  1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
  2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计
  3工作。
  3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
  4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。报告可以都送给审计部结算资料事务所来取
  5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
  五、结算审计费用
  结算审计费用甲方送审额乙方审减额,若乙方审减额低于:甲方送审额,则按照审减额支付审计费用。
  甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。
  六、付款方式
  七、其他约定事项
  1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
  2、若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。
  3、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。
  4、其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。
  八、本合同经双方签字盖章后生效。
  委托人:受托人:
  法定代表人:法定代表人:
  委托代理人:委托代理人:
  开户行:开户行:
  账号:账号:
  税号:税号:
  工程结算合同10
  摘要:在工程建设中,施工合同依照我国工程的法律条文制定的,要求承包人与发包人必须共同履行技术与经济文件,其同时也是最终确定工程项目成本造价的必要依据。本文联合实际经验,对项目施工合同管理工作中强化对工程预算的积极作用进行分析。
  关键词:项目施工;合同管理;工程结算;作用分析
  在整个建设工程中,最终环节是工程结算,因此做好工程造价的结算收尾管控工作,对整个工程造价成本控制而言具有重要价值。但是从目前我国工程造价结算控制水平进行分析,比较容易受到以往传统因素的影响,合同纠纷案件也呈现逐渐递增趋势,与新时期的合同类型不相符,甚至绝大多数的施工单位工作人员综合素质较低,不能严谨践行具体的工程要求,拖延工期,增加施工成本。
  1自觉遵循法律且严格践行合同条例
  在工程建设中增强对签订施工合同工作的重视程度,强化工程施工过程中的成本造价管理具有积极意义。即便在近几年相关人员的法律意识逐渐增强,建筑市场逐步迈向规范化方向,但合同管理内容仍旧不够全面、细致,在管理中也存在漏洞,对整个工程的正常有序施工造成一定阻碍。合同签订完毕标志着法律正式生效,其约束着签订合同的双方,因此合同中的每一项条款都与双方的利害关系有着重要影响。在合同签订时,若合同中的款项未能明确,尤其是相关于违约内容未进行具体明确就草率签订,则会增加合同纠纷案件发生几率。此外在实际施工环节中产生的一系列问题都应该落实到书面中,不能凭空口头承诺。合同中也应体现具体防范措施与分解风险措施的具体款项。在签订合同环节中,合同主体应严格审核合同内容的合法性与严谨性,以此种方式来降低合同纠纷案件发生的几率,为合同的履行与工程条款结算提供充足的物质保障。具体来讲:需将“通用合同条款”全文引用,不能篡改;“专用合同条款”需按照不同的条款编号与具体内容引用,并且按照工程实际情况予以修改与完善。
  2划分施工合同种类,按合同款项执行
  我国国内通用施工合同形式可以分成:固定价格合同、可塑价格合同以及成本加酬合同三种形式。其中,固定价格合同需由承包方对工程中存在的一切风险进行承担,并且还应对工程施工过程中一些突发因素付出代价。由此可见,这种合同条款通常报价较高,比较适用于工程量较小的工程且能精密计算、工程周期较短、技术相对简单的建筑项目工程;可塑价格合同能够制定可调整框架,将工程中存在的风险合理均摊,这种优越性使得这类合同适用范围较大;成本加酬合同即经业主向承包商支付工程项目的实际成本,并依照预先约定内容支付劳金的合同。在这一类合同中,业主担负了工程项目的全部风险,而承包人由于不承担任何风险,所以其劳动报酬相对而言较低,比较适用于急迫开展的工程项目、新型工程项目或是风险较大的工程项目。选择工程合同类型的最为科学且合理办法为:首先,工程承包商与业主应当对整个建设工程规模、建设周期、市场状况、难度系数、环境条件等多种因素进行综合考量,在全方位考量之后应慎重选择利于双方的合同类型,进而保证双方对合同的较高认可度以及合同的切实可行性。若确定合同类型,在工程竣工阶段的审计结算工作就应严格按照既定合同款项执行。譬如某临时工程,约定合同价款的结算方式为固定价格方式。考虑到承包商对工程缺少对工程项目前瞻预测工作,在施工中若出现使用材料的价格上涨问题,会使得该工程项目的运转资金困难,在工期内不能高质量完成工程建设工作。在工程竣工的结算审计阶段,承包商时常以各种编造理由增补签证,使用不当手段弥补工程建设多支出部分的材料费用。依据签订合同价款中的基本原则,在签订固定价格合同之前应对建材时常中存在的各类风险进行调整与掌控,依法承担合同结果,因此在结算中应该严格按照合同条例办理。
  3管理人员应认真对待管理工作,增强管理力度
  在现代化市场经济条件状况下,建筑市场主体的权责是以建立合同方式体现的,对此工程项目中的合同管理是规范自由市场的重要手段之一。通过相关政府部门的积极努力,在合同管理工作方面已经凸显成效。为了确保工程项目合同制度能够得到更大范围的推广,相关政府管理部门应增强整顿工作,科学规范市场顺序。在严谨把关的基础上,增强对合同履行的管理力度。若相关工程建设资金不充足,严禁办理相关手续,且不能越级组织招投标工作,不准许办理施工许可证;坚决抵制垫付资金与带资施工现象,促进建筑市场朝向健康绿色方向发展;创建合同管理制度,积极引导建设单位与项目工程承办单位的正确思想意识,严格律己;严格限制工程竣工结算条款办理等。在工程竣工的后期阶段应及时交付给建设单位,保证工程建设单位将工程及时投入使用运行,近早发挥建设工程的各方面效益,进而促进工程价款结算,达成最终施工单位的经济效益。
  4创设合同管理团队,严格要求持证上岗
  积极开展合同管理人员的培训与培养,严格要求工程施工人员培训合格后放能上岗,不合格人员坚决不能予以岗位安排,此种方式是提升工程建设项目中合同管理工作实现理想效果的最佳途径。现阶段,我国国内已经正式践行工程造价师注册制度。工程造价师作为工程建设领域的重要造价管理者,其重点工作任务为做好工程建设投资与合同管理。增强与优化合同管理工作是保证项目工程建设的必要保证,这也是做好工程结算管理的核心要素,基于此规范化、严谨化能够促进工程竣工后的结算工作顺利有效进行。因为建设工程中本身存在特殊性质,所以在工程结算中还有可能遇到其他无法预测问题。因而工程建设单位与承包施工单位极为有必要对建设工程的施工合同予以高度重视,摆正合同在工程中的位置,提高认识程度,在合同的签订过程中将各种因素进行全方位考量,并且将工作做到细致入微,降低一些突发性因素发生的可能性,进而有效保证建设工程在竣工阶段的造价结算工作能够按照具体施工合同中的款项高效有序进行。相关管理人员有必要做好工程项目的造价工作,将工程施工合同进行妥善保管。
  5结束语
  根据我国当前的工程造价结算控制工作实际情况,出现各种频发问题,对整个工程质量与施工安全造成不利影响。对此,相关工程技术人员应该切实求是,结合实际情况,更新传统观念,强化对合同管理的重视程度,遵循相关法律法规,将合同纠纷案件几率降低,规范市场,促进建筑行业的健康进步,进而带动我国GDP总值,深化经济体制改革。
  作者:马龙单位:中铁大桥局集团第四工程有限公司
  参考文献:
  1陈永红建设单位项目施工合同管理中的主要问题及对策分析J黑龙江科学,20xx(11):192
  2熊银政府投资项目施工合同管理对造价控制的影响J山西建筑,20xx,42(2):225226
  3沈杨勇房地产项目施工合同管理和社会风险保障机制探讨D同济大学土木工程学院,20xx,23(21)
  4任丽琴政府投资项目施工合同管理存在问题及对策J山西建筑,20xx,36(3):240241
  工程结算合同11
  甲方:
  乙方:
  工程名称:
  序号项目金额备注
  1。工程合同总价1973800。00元合同价
  2。变更增加项目4680。00元详见附件
  3。变更减少项目0元
  4。工程结算总额1978480。00元5甲方已付金额1677730。00元6甲方结算应付金额300750。00元含保修金经结算甲方欠乙方结算款人民币大写:叁拾万零柒佰伍拾元整注:合同保修金为59214。00元(伍万玖仟贰佰壹拾肆元整)
  甲方代表(签字盖章):乙方代表(签字盖章):
  年月日年月日
  工程结算合同12
  编号:
  结算协议
  甲方:
  乙方:
  双方于年月日签订的合同现已履行完毕(或提前解除)。关于结算事宜,双方经协商达成如下一致意见:
  一双方认可,甲方应付乙方的工程款总额为元。
  二甲方已付乙方工程款总额为元,其中现金支付元,代扣甲供材料款元,代发乙方应付的民工工资元,代扣税金元,其它元。
  三至此,甲方尚欠付乙方款项合计元,其中包含质保金元。
  四本协议签订后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。
  五履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。
  六本协议发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。
  七本协议一式四份,双方各两份,效力相同。
  1
  甲方名称:乙方名称:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:传真:
  地址:
  协议签订日期:
  签订地点:
  年月传真:地址:
  工程结算合同13
  委托人(甲方):
  受托人(乙方):
  兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。
  一、委托审计项目名称、目的
  。
  二、委托审计的时间
  自年月日至年月日。
  三、委托审计的方式
  。
  四、双方责任
  (一)甲方须向乙方提供真实、准确的资料;
  (二)乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书;
  (三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
  五、双方违约责任
  (一)甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费,乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书;
  (二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;
  (三)甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料,由此产生的不良后果由甲方负责,乙方不承担责任,并支付乙方总协议收入25的违约金;
  (四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成审计工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的25。
  六、收费标准及结算方式
  (一)收费标准:。
  (二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费元,待审计验证结束后一次结算。
  七、其他事项
  (一)甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用;
  (二)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;
  (三)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;
  (四)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。
  甲方(公章):
  法人代表(签字):
  联系人:
  地址:
  电话:
  开户银行:
  帐户:
  年月日
  乙方(公章):
  法人代表(签字):
  联系人:
  地址:
  电话:
  开户银行:
  帐户:
  年月日
  工程结算合同14
  发包人:
  承包人:
  依据双方年月日签订的工程施工合同、补充协议、补充协议、补充协议约定的承包范围,
  该工程于年月日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:
  一、工程结算范围:(参照承包范围)。
  二、工程结算造价:大写:元,小写:元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
  三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共份,发包人份,承包人份,监理单位份。
  四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
  发包人(签章):承包人(签章):
  监理单位(签章):法定代表人:
  法定代表人:法定代表人:
  委托代理人:委托代理人:
  年月日
  工程结算合同15
  甲方:
  乙方:(身份证号码:)
  现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议,以望共同遵守:
  一、经双方结算总工程款为元,已付款元,余款元尚未支付。
  二、甲方于年月日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利,甲乙双方再无纠纷。
  三、如甲方未按本协议约定按期全额付款,乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。
  四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。
  五、本协议一式两份,双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等的。法律效力。
  六、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。
  七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的,相关文书及文件退回之日即视为送达之日。
  甲方邮件接收地址:
  收件人:电话:
  乙方邮件接收地址:
  收件人:电话:
  甲方:乙方:
  负责人:负责人:
  日期:日期:
投诉 评论

安全的合同房屋安全合同推荐度:屋顶维修安全合同推荐度:安全合同协议书推荐度:拆房安全合同协议书推荐度:施工安全合同协议书推荐度:……成都市家庭清洁保洁合同成都市家庭清洁保洁合同随着人们对法律的了解日益加深,很多场合都离不了合同,它可以保护民事法律关系。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的成都市家庭清洁保洁合同……安全生产管理合同安全生产管理协议书推荐度:安全生产管理合同推荐度:安全生产管理协议推荐度:相关推荐安全生产管理合同(精选8篇)在人们越来越相信法……清洁工合同清洁工劳动合同推荐度:清洁工聘用合同推荐度:医院清洁工合同推荐度:相关推荐清洁工合同在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多事情……工程结算协议工程结算协议书推荐度:工程项目结算协议书推荐度:工程劳务结算协议书推荐度:建设工程结算及付款协议书推荐度:建设工程项目结算协议书……家庭保洁合同成都市家庭清洁保洁合同推荐度:〔合同〕家庭日常保洁合同推荐度:相关推荐家庭保洁合同随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越……清洁服务合同清洁卫生服务合同推荐度:清洁服务合同书推荐度:清洁服务合同推荐度:相关推荐清洁服务合同现今社会公众的法律意识不断增强,能够利用到……工程结算合同工程结算后终止合同推荐度:工程结算协议书推荐度:建设工程结算及付款协议书推荐度:工程项目结算协议书推荐度:建设工程项目结算协议书……工程结算合同工程结算后终止合同推荐度:工程结算协议书推荐度:建设工程结算及付款协议书推荐度:工程项目结算协议书推荐度:建设工程项目结算协议书……联合体协议联合体投标协议书推荐度:联合体合同推荐度:联合体协议书推荐度:相关推荐联合体协议在现在的社会生活中,大家逐渐认识到协议的重要性,……债权转让协议书债权转让协议书推荐度:借款债权转让协议书推荐度:合同债权转让协议书推荐度:债权转让协议书标准版推荐度:债权债务转让协议书推……债权转让协议书债权转让协议书推荐度:借款债权转让协议书推荐度:合同债权转让协议书推荐度:债权转让协议书标准版推荐度:债权债务转让协议书推……
广告的合同书汽车过户合同财产信托合同财产信托合同财产信托合同财产信托合同财产信托合同财产信托合同财产信托合同财产信托协议财产信托协议财产信托协议系统集成项目管理工程师好考么腾讯公司职业发展体系管理者手册(139页完整版)宅秘帝都造“AI”计划第四天360智能家居中的安全卫士女人怀孕时没吃它竟致婴儿长出尾巴《失落的一角》读后感护蛋体验日记弱酸性沐浴露怎么分辨解落三秋叶能开二月花出自哪里三秋指的是什么人间仙境喀纳斯六年级作文日本人相处的礼仪与禁忌小林制药去鸡皮膏多少钱?日本小林制药去鸡皮膏价格张飞和关羽谁更忠于刘备?刘备不怕兄弟反目成仇么?

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找常识日常社交礼仪安全防范适应宝库新闻军事国内国际财经股票基金外汇科技手机众测体育娱乐时尚女性育儿